单项选择题

甲乙双方因承揽合同发生纠纷。甲方向仲裁机构申请仲裁，仲裁机构已受理并向乙方送达了有关法律文书，而乙方拒绝应诉并向当地人民法院起诉。则该合同纠纷应由( )。

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题
Most tropical rainforest soils are relatively poor in nutrients.（）

A．Y
B．N
C．NG
问答题
【背景资料】某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空压站设备（由建设单位供货）安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件：事件1：C公司在空压机安装完成后，单机试运行前做了如下工作，试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成，提供了产品合格证明书，施工记录，空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕；建立了试运行组织，试运行操作人员已经过技术培训；试运行所需的冷却水有充分保证；测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后，C公司通知B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。事件2：施工期间，因车间变电所土建工程延迟7d移交，A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作（紧后工作，总时差5d）的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作（关键工作）延误2d，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元／工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。【问题】1．虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单？本工程造价还包括哪些类型的工程量清单？2．事件1中，单机试运行前的准备工作有哪些不足？3．单机试运行方案还应报哪个单位批准？试运行前C公司还应通报哪些人员到场？4．事件2中，应索赔的工期和费用分别是多少？（不考虑管理费和利润索赔）
多项选择题
关于项目经理部的责任，下列表述中正确的是（）。

A.项目经理部的质量部门参与对检验批、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收评定工作
B.项目经理部的工程技术部门收集相关的工程验评记录并建立工程质量动态台账
C.项目经理部的工程技术部门参与对检验批、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收评定工作，并负责整理全套验评资料上交相关部门
D.项目经理部的物资管理部门负责提供、整理所供材料的合格证及试验报告等质量技术资料，使之在验评时具有可追溯性
E.项目经理部的试验部门负责接受试验委托，出示真实可靠的试验数据，提供规范的试验报告，对试验结论负责，并存档备查